Platné znění

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

ČÁST PRVNÍ
  1. účinné od 1. 7. 2023229. V § 137 odstavec 4 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(4) V rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují, uplatní se požadavky na výstavbu rovněž u

    1. účinné od 1. 7. 2023a) změny dokončené stavby,
    2. účinné od 1. 7. 2023b) údržby dokončené stavby,
    3. účinné od 1. 7. 2023c) změny v užívání stavby,
    4. účinné od 1. 7. 2023d) dočasné stavby,
    5. účinné od 1. 7. 2023e) zařízení staveniště,
    6. účinné od 1. 7. 2023f) pozemku nebo stavby, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně.“.
  1. účinné od 1. 7. 2023230. Nadpis § 138 zní: „Výjimky z požadavků na výstavbu a odchylné řešení“.
  2. účinné od 1. 7. 2023231. V § 138 odstavec 2 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) V regulačním plánu nebo v územním plánu, který obsahuje prvky regulačního plánu, lze stanovit požadavky na vymezování pozemků a požadavky na umisťování staveb odchylně od těch ustanovení prováděcího právního předpisu, která to umožňují, a to i pro část území; podmínky podle odstavce 1 se použijí přiměřeně.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023232. V § 139 odst. 3 se slovo „ulic“ nahrazuje slovy „uličního prostranství“.
  2. účinné od 1. 7. 2023233. V § 141 odst. 3 se slova „umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osob s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osob pokročilého věku, těhotných žen a osob doprovázejících dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace“)“ nahrazují slovy „splňovat požadavky na přístupnost“.
  3. účinné od 1. 7. 2023234. Nadpis § 142 zní: „Uliční prostranství“.
  4. účinné od 1. 7. 2023235. V § 142 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(1) Uliční prostranství tvoří část veřejného prostranství a vytváří základní síť obsluhy a prostupnosti území; je vymezeno zejména uličními čarami.“.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

  1. účinné od 1. 7. 2023236. V § 142 odst. 2 se slovo „ulice“ nahrazuje slovy „uliční prostranství“.
  2. účinné od 1. 7. 2023237. V § 142 odst. 3 se slovo „ulicích“ nahrazuje slovy „uličních prostranstvích“ a slovo „ulic“ se nahrazuje slovy „uličních prostranství“.
  3. účinné od 1. 7. 2023238. V § 145 odst. 1 písm. e) se za slovo „bezpečnost“ vkládají slova „a přístupnost“.
  4. účinné od 1. 7. 2023239. Poznámka pod čarou č. 30 zní:
    účinné od 1. 7. 2023
  5. účinné od 1. 7. 2023„30) Zákon č. 541/2020 Sb.
    Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.“.
  1. účinné od 1. 7. 2023240. V § 145 odst. 2 se za slovo „staveb“ vkládají slova „v působnosti jiných stavebních úřadů nebo u staveb jaderného zařízení a staveb“.
  2. účinné od 1. 7. 2023241. V nadpisu § 147 se slovo „odolnost“ nahrazuje slovem „bezpečnost“.
  3. účinné od 1. 7. 2023242. V § 148 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a světla“.
  4. účinné od 1. 7. 2023243. V nadpisu § 149 se za slovo „bezpečnost“ vkládají slova „a přístupnost“.
  5. účinné od 1. 7. 2023244. V § 149 písm. b) bodu 1 se slovo „Prostranství“ nahrazuje slovem „prostranství“.
  6. účinné od 1. 7. 2023245. V § 149 písm. b) bodu 5 se slovo „nejméně“ nahrazuje slovy „více než“.
  7. účinné od 1. 7. 2023246. V § 151 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) Udržitelné využití přírodních zdrojů může být zajištěno opětovným použitím materiálů a konstrukcí nebo stavebních výrobků, které vznikly při realizaci nebo odstraňování záměru, nebo využitím vedlejších produktů nebo stavebních výrobků, které přestaly být odpadem.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023247. V § 152 odst. 2 se za slovo „mohou“ vkládají slova „s výjimkou požadavků na výstavbu staveb dálnic, silnic, drah a civilních leteckých staveb“ a za slovo „stavby“ se vkládají slova „s výjimkou požadavků na stavby technické infrastruktury“.
  2. účinné od 1. 7. 2023248. V § 152 se doplňuje odstavec 4, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(4) Určí-li prováděcí právní předpis územního samosprávného celku podle odstavce 2 závazné technické normy ve stavebnictví odchylně od prováděcího právního předpisu podle odstavce 1, zajistí územní samosprávný celek bezplatný přístup k těmto určeným technickým normám a vede jejich seznam.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023249. V § 154 se doplňuje odstavec 3, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(3) Veřejnoprávní smlouva může upravit spolupráci při předávání informací o skutečnostech, které mají vliv na stavebně technickou prevenci, majících souvislost s havárií nebo mimořádnou událostí, při nichž došlo ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám. Veřejnoprávní smlouvu může uzavřít ministerstvo s jiným ústředním orgánem státní správy, veřejnoprávní korporací nebo právnickou osobou zřízenou zákonem. Ve veřejnoprávní smlouvě se určí rozsah předávaných informací a četnost jejich poskytování a doba jejího trvání.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023250. V § 155 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
    účinné od 1. 7. 2023
    1. účinné od 1. 7. 2023„d) výkon dozoru projektanta.“.
  1. účinné od 1. 7. 2023251. V § 156 odst. 2 se za text „písm.“ vkládají slova „c) a“.
  2. účinné od 1. 7. 2023252. V § 156 odst. 2, § 157 odst. 1 písm. a), d) a e), § 160 odst. 2 písm. a) a v § 162 odst. 5 se text „n)“ nahrazuje textem „p)“.
  3. účinné od 1. 7. 2023253. V § 158 odst. 4 se slova „předpisů a“ nahrazují slovem „předpisů,“ a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „a závěry povinných průzkumů, které stanoví prováděcí právní předpis“.
  4. účinné od 1. 7. 2023254. V § 158 odst. 5 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „stavby“ se vkládají slova „a rozsah povinných průzkumů včetně druhu staveb, k jejichž projektové dokumentaci se závěry povinných průzkumů přikládají,“.
  5. účinné od 1. 7. 2023255. V § 159 odst. 2 písm. a) a v § 159 odst. 3 větě první se za číslo „11“ vkládají slova „a 12“.
  6. účinné od 1. 7. 2023256. V § 160 odst. 2 písm. h) se za slova „kolaudačního rozhodnutí,“ vkládají slova „pokud jiný právní předpis37) nestanoví jinak,“.
  7. účinné od 1. 7. 2023257. V § 161 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; to neplatí pro stavby sítí technické infrastruktury“.
  8. účinné od 1. 7. 2023258. V § 162 odstavec 1 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(1) Projektant je při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Při zpracování územně plánovací dokumentace a územní studie je dále povinen jednat v součinnosti s orgánem územního plánování a při zpracování projektové dokumentace se stavebním úřadem.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023259. V § 162 odst. 6 větě druhé se za slovo „pořizovateli“ vkládá slovo „ji“ a slova „vybrané části územně plánovací dokumentace“ se zrušují.
  2. účinné od 1. 7. 2023260. V § 167 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 67 zní:
    účinné od 1. 7. 2023
    1. účinné od 1. 7. 2023„f) pokud je to technicky proveditelné, zajistit do 1. ledna 2025 instalaci systémů automatizace a kontroly budov, za podmínek stanovených jiným právním předpisem67), pokud je vlastníkem jiné než obytné budovy se systémem
      1. účinné od 1. 7. 20231. vytápění nebo kombinovaným systémem pro vytápění a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW nebo
      2. účinné od 1. 7. 20232. klimatizace nebo kombinovaným systémem klimatizace a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW.
  3. účinné od 1. 7. 202367) Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.“.
  1. účinné od 1. 7. 2023261. V § 172 odst. 2 větě první se za slovo „Žádost“ vkládají slova „nebo návrh“ a ve větě druhé se za slovo „žádosti“ vkládají slova „a formulář návrhu“.
  2. účinné od 1. 7. 2023262. V § 173 odst. 3, § 177 odst. 1, 2 a 3 větě první, § 178 odst. 1 a 3, § 179 odst. 1 a 2, § 184 odst. 2 písm. e) a h), § 184 odst. 3, § 232 odst. 2 písm. d), § 237 odst. 3 větě druhé, § 237 odst. 4 větě druhé, § 239 odst. 3 písm. b), § 241 odst. 2 a v § 248 odst. 2 se slova „ , koordinované vyjádření“ zrušují.
  3. účinné od 1. 7. 2023263. V části šesté hlavě II nadpisu dílu 2 a v nadpisu § 179 se slova „ , koordinované vyjádření“ zrušují.
  4. účinné od 1. 7. 2023264. Na konci nadpisu § 176 se doplňují slova „a koordinované závazné stanovisko“.
  5. účinné od 1. 7. 2023265. V § 176 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a namísto jednotlivých závazných stanovisek koordinované závazné stanovisko“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Ustanovení správního řádu o společném řízení a ustanovení o řešení rozporů se použijí přiměřeně.“.
  6. účinné od 1. 7. 2023266. V § 176 odst. 2 se za slovo „vyjádření“ vkládají slova „nebo koordinované závazné stanovisko“.
  7. účinné od 1. 7. 2023267. V § 176 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(3) Koordinované závazné stanovisko nezahrnuje

    1. účinné od 1. 7. 2023a) závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a
    2. účinné od 1. 7. 2023b) jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, vydává-li se současně jako závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

  1. účinné od 1. 7. 2023268. V § 176 odst. 4 se za slovo „vyjádření“ vkládají slova „nebo koordinovaného závazného stanoviska“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení § 175 odst. 2 se použije obdobně.“.
  2. účinné od 1. 7. 2023269. V § 176 se doplňuje odstavec 5, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(5) Koordinované závazné stanovisko je platné 5 let ode dne jeho vydání. Zahrnuje-li koordinované závazné stanovisko jednotné environmentální závazné stanovisko, použijí se ustanovení o platnosti jednotného environmentálního závazného stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku pro koordinované závazné stanovisko obdobně.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023270. V § 177 odst. 2 se za slovo „odstranění“ vkládají slova „nejpozději do 10 dnů od jejího podání“.
  2. účinné od 1. 7. 2023271. V § 177 odst. 3 větě druhé, § 179 odst. 1, § 184 odst. 4, § 193 odst. 2 větě první, § 251 odst. 1, § 251 odst. 2 větě druhé a v § 292 odst. 1 větě poslední se slova „ , koordinovaného vyjádření“ zrušují.
  3. účinné od 1. 7. 2023272. V § 178 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Lhůtu podle odstavce 1 může dotčený orgán prodloužit také z důvodu, pro který lze prodloužit lhůtu pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, jde-li o koordinované závazné stanovisko, které zahrnuje jednotné environmentální stanovisko.“.
  4. účinné od 1. 7. 2023273. V § 178 odstavec 4 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije na

    1. účinné od 1. 7. 2023a) závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
    2. účinné od 1. 7. 2023b) jednotné environmentální stanovisko vydané podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku namísto závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo správního úkonu orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým se
      1. účinné od 1. 7. 20231. posuzuje splnění podmínek pro stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků,
      2. účinné od 1. 7. 20232. vyslovuje souhlas k zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropského stanoviště nebo stanoviště evropsky významných druhů,
      3. účinné od 1. 7. 20233. uděluje souhlas k činnostem v ptačích oblastech,
      4. účinné od 1. 7. 20234. posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie,
      5. účinné od 1. 7. 20235. uděluje souhlas k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území, která byla vyhlášena k zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit.“.
  1. účinné od 1. 7. 2023274. V § 179 odst. 2 se slovo „vydání“ nahrazuje slovy „6 měsíců ode dne právní moci“.
  2. účinné od 1. 7. 2023275. Za § 179 se vkládá nový § 179a, který včetně nadpisu zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    㤠179a

    Odkazúčinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023Přezkum závazného stanoviska v přezkumném řízení

    účinné od 1. 7. 2023Zahájit přezkumné řízení, jehož předmětem je závazné stanovisko sloužící jako podklad pro řízení podle tohoto zákona, lze do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, jehož bylo závazné stanovisko podkladem. Závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 9 měsíců od právní moci rozhodnutí, jehož bylo závazné stanovisko podkladem.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023276. V § 180 odst. 2 se slova „se podává“ nahrazují slovy „lze podat“.
  2. účinné od 1. 7. 2023277. V § 184 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

  1. účinné od 1. 7. 2023278. V § 184 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to neplatí pro závazné stanovisko k ověření změn záměru podle § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“.
  2. účinné od 1. 7. 2023279. V § 185 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a řízení usnesením přeruší; usnesení se doručuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat“.
  3. účinné od 1. 7. 2023280. V § 186 odst. 2 se slova „oznámení záměru podle jiného právního předpisu44)“ nahrazují slovy „závěru zjišťovacího řízení podle odstavce 1 k takto změněnému záměru“.

    účinné od 1. 7. 2023Poznámka pod čarou č. 44 se zrušuje.

  1. účinné od 1. 7. 2023281. V § 187 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nelze vzít zpět po podání žádosti o povolení záměru. Dojde-li po podání žádosti k podstatné změně záměru, lze záměr povolit, jen doloží-li stavebník souhlas vlastníka pozemku nebo stavby s upraveným záměrem.“.
  2. účinné od 1. 7. 2023282. V § 187 odst. 3 písm. a) se za slovo „příjmení,“ vkládají slova „datum narození,“.
  3. účinné od 1. 7. 2023283. V § 189 odst. 1 větě druhé a v § 190 odst. 1 větě první se slova „v oznámení“ nahrazují slovy „ve vyrozumění“.
  4. účinné od 1. 7. 2023284. V § 189 odst. 2 větě první se slova „a záměrů EIA“ zrušují a za větu první se vkládá věta „V případech záměrů EIA v území, ve kterém byl vydán územní plán, může stavební úřad nařídit veřejné ústní jednání.“.
  5. účinné od 1. 7. 2023285. V § 190 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.“.
  6. účinné od 1. 7. 2023286. V § 191 odst. 3 se za slovo „řízení,“ vkládají slova „návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení zastaveno,“.
  7. účinné od 1. 7. 2023287. V § 192 se doplňuje odstavec 3, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(3) Vyhodnocení připomínek veřejnosti se uvede jako součást odůvodnění rozhodnutí o povolení záměru.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023288. V § 193 odst. 1 písm. a) se za slovo „dokumentací“ vkládají slova „ , územními opatřeními“.
  2. účinné od 1. 7. 2023289. V § 193 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Na vyžádání stavebního úřadu vydá dotčený orgán do 5 dnů sdělení k návrhům, námitkám, vyjádřením nebo návrhům důkazů účastníků řízení, které se týkají jím chráněného veřejného zájmu.“.
  3. účinné od 1. 7. 2023290. § 194 se včetně nadpisu zrušuje.
  4. účinné od 1. 7. 2023291. V § 196 se odstavec 2 zrušuje.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

  1. účinné od 1. 7. 2023292. V § 196 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.
  2. účinné od 1. 7. 2023293. V § 196 odst. 2 písm. a) se za slovo „případech“ vkládají slova „nebo je-li nařízeno ústní jednání“.
  3. účinné od 1. 7. 2023294. V § 198 odst. 1 větě první se za slovo „dne“ vkládá slovo „nabytí“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení“.
  4. účinné od 1. 7. 2023295. V části šesté hlavě III se díl 2 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 45 až 47 zrušuje.
  5. účinné od 1. 7. 2023296. V § 212 odst. 1 písm. e) se slova „podal bezvadnou žádost,“ zrušují.
  6. účinné od 1. 7. 2023297. V § 213 písm. b) se slova „dobývacího prostoru“ nahrazují slovy „prostoru pro dobývání ložisek nerostů, pro která se nestanoví dobývací prostor podle horního zákona“.
  7. účinné od 1. 7. 2023298. V § 214 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , pokud se neprovádí ve stanoveném záplavovém území“.
  8. účinné od 1. 7. 2023299. V § 216 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo alespoň jedním z vlastníků s doložením souhlasu ostatních vlastníků dotčených pozemků“ a za větu první se vkládá věta „Ustanovení § 187 se na souhlas vlastníků dotčených pozemků použije obdobně.“.
  9. účinné od 1. 7. 2023300. V § 216 odst. 2 se za slovo „vyznačením“ vkládá slovo „přímého“, slova „a to buď“ se nahrazují slovem „nebo“ a slovo „ , nebo“ se nahrazuje slovem „ , anebo“.
  10. účinné od 1. 7. 2023301. V § 216 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(4) K žádosti o dělení nebo scelení pozemků pro stavby dálnic, silnic I. třídy, drah, leteckých staveb a staveb s nimi souvisejících se nedokládá dopravní napojení na veřejně přístupnou komunikaci. V rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro stavby dálnic, silnic I. třídy, drah, leteckých staveb a staveb s nimi souvisejících stanoví stavební úřad podmínku zřízení napojení nově vzniklých pozemků na veřejně přístupnou komunikaci.

    účinné od 1. 7. 2023(5) V řízení o dělení nebo scelování pozemků se § 193 odst. 1 písm. a) a b) nepoužije.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023302. V § 218 odst. 4 se slovo „existující“ nahrazuje slovem „dokončené“.
  2. účinné od 1. 7. 2023303. V § 220 odst. 4 se slova „ , opatření obecné povahy“ nahrazují čárkou.
  3. účinné od 1. 7. 2023304. V § 221 odst. 1 písmeno a) zní:
    účinné od 1. 7. 2023
    1. účinné od 1. 7. 2023„a) v případě staveb jaderného zařízení a staveb souvisejících, nacházejících se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení, nebo“.
  1. účinné od 1. 7. 2023305. V § 221 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a ustanovení hlav I, II, IV a V této části“.
  2. účinné od 1. 7. 2023306. V § 221 odst. 3 větě poslední se slovo „stavebním“ zrušuje a na konci odstavce 3 se doplňují věty „Stavby podle odstavce 1 písm. a) může Dopravní a energetický stavební úřad povolit i bez předchozího rámcového povolení. Rámcové povolení pro záměry na území vojenských újezdů se nevydává.“.
  3. účinné od 1. 7. 2023307. V § 221 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(5) Záměry, které se nacházejí v areálech dokončených staveb a nepřekračují stávající prostorové parametry, zejména výškovou hladinu stávajících staveb nebo odstupové vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb, lze povolit i bez předchozího rámcového povolení. Účastníky řízení o povolení záměru pro záměry podle věty první jsou osoby uvedené v § 182 odst. 1 písm. a), c) a d).“.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

  1. účinné od 1. 7. 2023308. V § 222 odst. 1 se slova „pro stavby v areálu jaderného zařízení a pro stavby v působnosti jiného stavebního úřadu“ zrušují.
  2. účinné od 1. 7. 2023309. V § 222 se odstavec 2 zrušuje.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

  1. účinné od 1. 7. 2023310. V § 222 odst. 2 se slova „prostorech existujících“ nahrazují slovy „areálech dokončených“.
  2. účinné od 1. 7. 2023311. V § 223 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v areálu“ zrušují a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení,“.
  3. účinné od 1. 7. 2023312. V § 224 odst. 1 se slovo „provádění“ zrušuje.
  4. účinné od 1. 7. 2023313. V § 224 odst. 4 se slova „ , koordinovaná vyjádření“ zrušují.
  5. účinné od 1. 7. 2023314. V § 226 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je účastníkem řízení podle § 182 písm. e), v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr nedotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona.“.
  6. účinné od 1. 7. 2023315. V § 226 se doplňuje odstavec 3, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(3) Podkladem pro vydání rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu je také vyjádření Ministerstva zdravotnictví a v případě vyhrazených staveb uvedených v písmenech m) a n) přílohy č. 3 k tomuto zákonu i Českého báňského úřadu, ve kterém posoudí splnění podmínek pro ochranu veřejných zájmů v jejich působnosti v rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023316. V § 227 odst. 1 se slova „povolení stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
  2. účinné od 1. 7. 2023317. V § 227 odst. 4 se slova „18 a“ zrušují a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „ , pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 293 obdobně“.
  3. účinné od 1. 7. 2023318. V § 230 odst. 2 se slova „a o)“ zrušují.
  4. účinné od 1. 7. 2023319. V § 230 se doplňuje odstavec 5, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(5) Vznikla-li stavba, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí a která musí být podle jiného právního předpisu označena číslem, stavební úřad po oznámení dokončení stavby podle odstavce 3 vyzve příslušnou obec k přidělení čísla.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023320. V § 234 odst. 1 větě první se slova „ ; to neplatí, jde-li o vybrané energetické stavby podle liniového zákona53)“ zrušují.

    účinné od 1. 7. 2023Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje.

  1. účinné od 1. 7. 2023321. V § 236 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.“.
  2. účinné od 1. 7. 2023322. V § 236 se doplňuje odstavec 5, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(5) Po dokončení stavby se postupuje podle § 230 až 235 a 237 obdobně.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023323. V § 238 odst. 3 se slova „ , nejdéle na dobu 3 let“ nahrazují slovy „i opakovaně, v takovém případě nesmí doba předčasného užívání nebo zkušebního provozu přesáhnout 3 roky“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě vyhrazených staveb nesmí doba předčasného užívání nebo zkušebního provozu přesáhnout 10 let.“.
  2. účinné od 1. 7. 2023324. V § 239 odst. 4 se slova „a osoby, které mohou být povolením změny v užívání stavby přímo dotčeny na svých vlastnických nebo jiných věcných právech“ nahrazují slovy „ , vlastník pozemku, na němž se nachází stavba, u které bude prováděna změna v užívání, osoby, jejichž jiné věcné právo ke stavbě může být přímo dotčeno, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být povolením změny užívání přímo dotčeno“.
  3. účinné od 1. 7. 2023325. V § 241 odst. 1 písm. f) se slova „požární bezpečnosti“ nahrazují slovy „stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.
  4. účinné od 1. 7. 2023326. V § 242 odst. 2 se slova „200 a § 225 a 226 obdobně“ nahrazují slovy „181, 189 až 193, 196, 225 a 226 obdobně a podle § 185, 188 a 194 přiměřeně“.
  5. účinné od 1. 7. 2023327. V § 243 odst. 1 větě první se slova „a o)“ zrušují.
  6. účinné od 1. 7. 2023328. § 246 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    㤠246

    Odkazúčinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023Není-li v této hlavě stanoveno jinak, postupuje se při vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 172 až 181, 225 a 226 obdobně a podle § 185, 188, 190 a 194 přiměřeně, při vydání povolení změny v užívání stavby nebo povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby podle § 172 až 181, 189 až 193, 196, 225 a 226 obdobně a podle § 185, 188 a 194 přiměřeně.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023329. V § 247 odst. 3 se slova „třetích osob“ nahrazují slovy „k pozemku, na němž se nachází stavba, která má být odstraněna, nebo stavbám na něm, a vlastnických nebo jiných věcných práv k sousedním pozemkům nebo sousedním stavbám, které by mohly být odstraňováním nebo odstraněním stavby přímo dotčeny“.
  2. účinné od 1. 7. 2023330. V § 250 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
    účinné od 1. 7. 2023
    1. účinné od 1. 7. 2023„h) je prováděna nebo byla provedena v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací.“.
  1. účinné od 1. 7. 2023331. V § 250 odst. 2 se za slovo „odstraněna,“ vkládají slova „osoba, která má jiná věcná práva k pozemku, na němž se nachází stavba, která má být odstraněna, nebo ke stavbám na něm, obec, na jejímž území se stavba, která má být odstraňována, nachází,“ a za slovo „vlastnická“ se vkládají slova „nebo jiná věcná“.
  2. účinné od 1. 7. 2023332. V § 254 odst. 5 se slovo „vlastník“ nahrazuje slovy „osoba, která má vlastnické nebo jiné věcné právo k“ a za slovo „odstraněna,“ se vkládají slova „nebo stavbám na něm,“.
  3. účinné od 1. 7. 2023333. V § 255 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Byla-li žádost o dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, platí, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení zamítnuta, nelze podat žádost o vydání nového rozhodnutí.“.
  4. účinné od 1. 7. 2023334. V § 255 odstavec 3 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(3) V řízení o dodatečném povolení se ustanovení § 172 až 181, 183 až 220 a 225 až 227 použijí obdobně.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023335. V § 256 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „jsou splněny podmínky podle § 193 a povinný prokáže, že“ nahrazují slovy „povinný prokáže splnění podmínek podle § 193 a“.
  2. účinné od 1. 7. 2023336. V § 256 odst. 1 písmeno a) zní:
    účinné od 1. 7. 2023
    1. účinné od 1. 7. 2023„a) stavba nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu,“.
  1. účinné od 1. 7. 2023337. V § 256 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládá slovo „povinný“.
  2. účinné od 1. 7. 2023338. V § 256 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) Vyžaduje-li stavba pouze výjimku z požadavků na umisťování staveb a stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlas účastníků řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být povolením výjimky přímo dotčeno, považuje se podmínka podle odstavce 1 písm. b) za splněnou. Ustanovení § 187 odst. 2 až 4 se použije obdobně.“.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

  1. účinné od 1. 7. 2023339. V § 256 odst. 4 se za slovo „povinného“ vkládají slova „podanou společně se žádostí o dodatečné povolení“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Stavební úřad vydá dodatečné povolení a kolaudační rozhodnutí jako společné rozhodnutí.“.
  2. účinné od 1. 7. 2023340. V § 258 odstavec 2 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) V opakovaném řízení se ustanovení § 172 až 181, 183 až 220 a 225 až 227 použijí obdobně.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023341. V § 260 odst. 2 se slova „o řízení o povolení záměru“ nahrazují slovy „§ 172 až 181, 183 až 220 a 225 až 227“.
  2. účinné od 1. 7. 2023342. V § 261 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) Ministerstvo může na žádost stavebního úřadu uhradit účelně vynaložené náklady vzniklé při provedení náhradního výkonu rozhodnutí o nařízení odstranění stavby nebo terénní úpravy, pokud stavební úřad usnesením podle § 119 odst. 4 správního řádu uložil povinnému zaplatit předem potřebné náklady na provedení exekuce a povinný tyto náklady nezaplatil.

    účinné od 1. 7. 2023(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje

    1. účinné od 1. 7. 2023a) rozhodnutí o nařízení odstranění stavby,
    2. účinné od 1. 7. 2023b) exekuční příkaz, na jehož základě stavební úřad pověřil jinou osobu odstraněním stavby nebo terénní úpravy,
    3. účinné od 1. 7. 2023c) usnesení podle § 119 odst. 4 správního řádu, kterým stavební úřad uložil povinnému zaplatit potřebné náklady na provedení exekuce, a
    4. účinné od 1. 7. 2023d) daňový doklad o výši nákladů na odstranění stavby nebo terénní úpravy.

    účinné od 1. 7. 2023(4) Uhradilo-li ministerstvo účelně vynaložené náklady podle odstavce 2, uloží po provedení náhradního výkonu rozhodnutí povinnému zaplatit ministerstvu úhradu těchto nákladů.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023343. § 262 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    㤠262

    Odkazúčinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023Není-li v této hlavě stanoveno jinak, postupuje se v řízení o povolení odstranění stavby podle § 172, 174, 185, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 225 a 226 obdobně a podle § 190 a 200 přiměřeně. V řízení o nařízení odstranění stavby se postupuje podle § 173, 175, 176, 178 až 181, 189, 191, 192, 225 a 226 obdobně a podle § 190 přiměřeně.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023344. V § 264 odst. 1 větě druhé se slovo „v“ nahrazuje slovem „k“.
  2. účinné od 1. 7. 2023345. V § 264 odst. 3 větě první se slova „vydá stavební úřad povolení obnovy stavby nebo zařízení“ nahrazují slovy „vyrozumí stavební úřad stavebníka do 15 dnů ode dne oznámení o tom, že obnova vyžaduje povolení. V takovém případě se oznámení považuje za žádost o povolení obnovy“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Odvolání proti povolení nemá odkladný účinek.“.
  3. účinné od 1. 7. 2023346. V § 264 odst. 4 se slova „nebo zájem na obnově nepřevýší zájem na zachování nově vzniklého stavu“ zrušují.
  4. účinné od 1. 7. 2023347. V § 264 odst. 5 větě první se slovo „terenní“ nahrazuje slovem „terénní“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení, byla-li doba platnosti povolení prodloužena“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení § 198 odst. 3 se na prodloužení doby platnosti povolení obnovy použije obdobně.“.
  5. účinné od 1. 7. 2023348. V § 267 odstavec 3 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(3) Informační systémy stavební správy neslouží k výkonu působnosti jiného stavebního úřadu s výjimkou působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra jako dotčených orgánů. Dotčené orgány v případě záměrů v působnosti jiných stavebních úřadů nevyužívají k výkonu své působnosti informační systémy stavební správy. Údaje o stavbách v areálu jaderného zařízení a záměrech v působnosti jiného stavebního úřadu a řízeních s nimi souvisejících se s výjimkou národního geoportálu územního plánování v informačních systémech stavební správy neevidují.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023349. V § 267 odst. 4 se za slovo „obrany,“ vkládají slova „Ministerstvem spravedlnosti,“.
  2. účinné od 1. 7. 2023350. V § 271 odst. 2 větě druhé se slova „projektová dokumentace nebo“ zrušují, za slovo „záměru,“ se vkládají slova „která nemusí být zpracována projektantem,“ a slova „projektovou dokumentaci nebo“ se zrušují.
  3. účinné od 1. 7. 2023351. V § 272 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
  4. účinné od 1. 7. 2023352. Na konci nadpisu § 275 se doplňují slova „a nahlížení do spisu“.
  5. účinné od 1. 7. 2023353. V § 275 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) U staveb v působnosti jiného stavebního úřadu lze z důvodů ochrany zájmů podle jiných právních předpisů odepřít nahlížení do části spisu, která obsahuje projektovou dokumentaci a dokumentaci pro povolení záměru.

    účinné od 1. 7. 2023(3) Informační systém stavební správy je samostatnou evidencí dokumentů. Povinnost vykonávat spisovou službu se považuje ve vztahu k dokumentům uchovávaným v informačním systému stavební správy za splněnou.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023354. § 276 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    㤠276

    Odkazúčinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023(1) Autorizovaný inspektor vydává odborné posudky pro účely kolaudace staveb.

    účinné od 1. 7. 2023(2) Autorizovaný inspektor vydává na žádost stavebníka posudek pro účely posouzení souladu projektové dokumentace pro provádění stavby s dokumentací pro povolení stavby a s jejími změnami a s požadavky na výstavbu, popřípadě s technickými předpisy a technickými normami.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023355. V § 282 odst. 1 větách první a druhé se slova „Nejvyššího stavebního úřadu“ nahrazují slovem „ministerstva“.
  2. účinné od 1. 7. 2023356. V § 284 odstavce 4 a 5 znějí:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(4) Odborný posudek autorizovaného inspektora k dokumentaci pro provádění stavby dokládá, že dokumentace pro provádění stavby je v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení stavby nebo s jejími povolenými změnami a s požadavky na výstavbu, popřípadě technickými předpisy a technickými normami.

    účinné od 1. 7. 2023(5) Odborný posudek k dokumentaci pro provádění stavby je autorizovaný inspektor oprávněn vydat pouze tehdy, pokud ověřil splnění podmínek uvedených v odstavci 4.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023357. V § 284 se odstavec 6 zrušuje.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

  1. účinné od 1. 7. 2023358. V § 285 odst. 1 větě druhé se slova „Nejvyšším stavebním úřadem“ nahrazují slovem „ministerstvem“.
  2. účinné od 1. 7. 2023359. V nadpisu § 286 se slova „Nejvyššího stavebního úřadu“ nahrazují slovem „ministerstva“.
  3. účinné od 1. 7. 2023360. V § 293 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Vlastník a uživatel obydlí jsou v uvedených případech povinni kontrolujícímu vstup do obydlí umožnit. Vlastník je povinen umožnit vykonání nezbytných zkoušek a měření použitím nezbytných technických zařízení či prostředků. Pokud je to třeba, přizve kontrolující i další osoby, postup podle odstavce 3 se použije přiměřeně.“.
  4. účinné od 1. 7. 2023361. V § 293 se doplňuje odstavec 6, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(6) Pokud vlastník pozemku nebo stavby brání vstupu kontrolujícímu nebo jím přizvané osobě, může mu stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem stavebního úřadu v řízení, umožnění vstupu nařídit. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023362. V § 295 odst. 1 písmeno b) zní:
    účinné od 1. 7. 2023
    1. účinné od 1. 7. 2023„b) provést nezbytné úpravy stavby, zejména
      1. účinné od 1. 7. 20231. při výskytu hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních nebo jiných závad, včetně nesplnění požadavků na přístupnost,
      2. účinné od 1. 7. 20232. v případě, že stavba nebo její užívání ohrožuje životní prostředí,
      3. účinné od 1. 7. 20233. pro ochranu kulturně historických, archeologických, architektonických a urbanistických hodnot,
      4. účinné od 1. 7. 20234. v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
      5. účinné od 1. 7. 20235. za účelem vyhovění požadavkům obrany a bezpečnosti státu uplatněným Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra,
      6. účinné od 1. 7. 20236. pro připojení stavby na technickou infrastrukturu, nebo vybavení sociálním nebo jiným hygienickým zařízením,
      7. účinné od 1. 7. 20237. pro zajištění účinného odvádění a zneškodňování odpadních vod v souladu s právními předpisy, k usnadnění průtoku přívalových vod, k zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky,
      8. účinné od 1. 7. 20238. zakonzervování rozestavěné stavby, jejíž provádění bylo přerušeno,“.
  1. účinné od 1. 7. 2023363. V § 296 odst. 1 větě první se slova „veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „zadávání veřejných zakázek“.
  2. účinné od 1. 7. 2023364. V § 298 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
    účinné od 1. 7. 2023
    1. účinné od 1. 7. 2023„a) Dopravního a energetického stavebního úřadu ve věcech staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb drah a civilních leteckých staveb a staveb souvisejících vykonává Ministerstvo dopravy,
    2. účinné od 1. 7. 2023b) Dopravního a energetického stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb, u nichž vykonává působnost nadřízeného správního orgánu Ministerstvo průmyslu a obchodu, a ve věcech staveb technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace, výroben obnovitelných zdrojů energie a staveb souvisejících vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu,“.
  1. účinné od 1. 7. 2023365. V § 298 odst. 1 se doplňují písmena c) až e), která znějí:
    účinné od 1. 7. 2023
    1. účinné od 1. 7. 2023„c) krajských stavebních úřadů ve věcech staveb silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace a staveb obnovitelných zdrojů energie vykonává Dopravní a energetický stavební úřad,
    2. účinné od 1. 7. 2023d) krajských stavebních úřadů s výjimkou staveb uvedených v písmenu c) a obecních stavebních úřadů vykonává ministerstvo,
    3. účinné od 1. 7. 2023e) obecních stavebních úřadů vykonává krajský stavební úřad.“.
  1. účinné od 1. 7. 2023366. V § 298 odst. 2 a v § 299 se slova „Nejvyšší stavební úřad a Specializovaný a odvolací stavební úřad“ nahrazují slovy „Ministerstvo, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad a krajský stavební úřad“.
  2. účinné od 1. 7. 2023367. V § 301 se odstavec 4 zrušuje.
  3. účinné od 1. 7. 2023368. V § 302 odst. 3 se text „d)“ nahrazuje textem „f)“.
  4. účinné od 1. 7. 2023369. V § 303 odst. 4 se slova „vybrané části územně plánovací dokumentace“ nahrazují slovy „územně plánovací dokumentaci“.
  5. účinné od 1. 7. 2023370. V § 304 odst. 1 se slovo „stavební“ zrušuje.
  6. účinné od 1. 7. 2023371. V § 304 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) Přestupkem podle tohoto zákona není porušení takových podmínek rozhodnutí, které stavební úřad převzal do svého rozhodnutí na základě jednotného environmentálního stanoviska.“.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

  1. účinné od 1. 7. 2023372. V § 305 se slova „účastníkem řízení“ nahrazují slovy „osobou zúčastněnou na řízení“.
  2. účinné od 1. 7. 2023373. V § 311 odst. 1 větě druhé se slova „příslušný Nejvyšší stavební úřad“ nahrazují slovy „příslušné ministerstvo“.
  3. účinné od 1. 7. 2023374. V § 312 se odstavec 1 zrušuje.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.

  1. účinné od 1. 7. 2023375. V § 312 odst. 1 větě první se slova „Specializovaný a odvolací stavební úřad“ nahrazují slovy „Dopravní a energetický stavební úřad“, slova „Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu“ se nahrazují slovy „Dopravního a energetického stavebního úřadu“ a věty druhá a třetí se nahrazují větou „Přechodem státních zaměstnanců ve služebním poměru na dobu neurčitou podle tohoto odstavce platí, že úspěšně vykonali úřednickou zkoušku pro příslušný obor státní služby, v němž budou úkoly a činnosti vykonávat v Dopravním a energetickém stavebním úřadu.“.
  2. účinné od 1. 7. 2023376. V § 312 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) Podle odstavce 1 se však nepostupuje, pokud dotčení zaměstnanci zajišťují v ministerstvech a jiných správních úřadech v převažujícím rozsahu výkon úkolů a činností, které nespadají do působnosti Dopravního a energetického stavebního úřadu podle tohoto nebo jiného zákona.“.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

  1. účinné od 1. 7. 2023377. V § 312 odst. 3 větě první se slova „obcí a“, slova „obecních a“, a slova „ , jakož i do úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst,“ zrušují, slova „orgánů státní stavební správy“ se nahrazují slovy „Dopravního a energetického stavebního úřadu“ a slova „a městských částí hlavního města Prahy“ se zrušují.
  2. účinné od 1. 7. 2023378. V § 312 odst. 4 se slova „Nejvyšším stavebním úřadem“ nahrazují slovy „Dopravním a energetickým stavebním úřadem“.
  3. účinné od 1. 7. 2023379. V § 312 odst. 5 větě první se slova „Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu nebo do krajského stavebního úřadu v sídle kraje, z něhož práva a povinnosti z pracovního poměru podle odstavce 3 přecházejí“ nahrazují slovy „Dopravního a energetického stavebního úřadu“ a věta druhá se zrušuje.
  4. účinné od 1. 7. 2023380. V § 312 odst. 6 se věta první zrušuje, za slovo „Prahy“ se vkládají slova „podle odstavce 3“ a slova „Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu nebo do Stavebního úřadu pro hlavní město Prahu“ se nahrazují slovy „Dopravního a energetického stavebního úřadu“.
  5. účinné od 1. 7. 2023381. V § 312 odst. 7 se slova „Nejvyšším stavebním úřadu a ve Specializovaném a odvolacím stavebním úřadu“ nahrazují slovy „Dopravním a energetickém stavebním úřadu“ a věta druhá se zrušuje.
  6. účinné od 1. 7. 2023382. V § 313 se odstavce 1 a 2 zrušují.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

  1. účinné od 1. 7. 2023383. V § 313 se doplňuje odstavec 4, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(4) Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti obecného stavebního úřadu na úseku stavebního řádu podle § 30a splňuje úředník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává činnost obecného nebo speciálního stavebního úřadu a splňuje kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu podle dosavadní právní úpravy.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023384. V § 314 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
  2. účinné od 1. 7. 2023385. V § 314 větě druhé se slova „srpna 2023“ nahrazují slovy „února 2024“.
  3. účinné od 1. 7. 2023386. § 315 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    㤠315

    Odkazúčinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023(1) Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným organizačními složkami státu přechází ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Dopravní a energetický stavební úřad, pokud byl tento majetek užíván výhradně k zajišťování úkolů a činností, které přecházejí podle tohoto nebo jiného zákona na Dopravní a energetický stavební úřad.

    účinné od 1. 7. 2023(2) Rozpočtované prostředky v rozpočtech organizačních složek, které souvisejí s výkonem působnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Dopravní a energetický stavební úřad, se přesouvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Dopravní a energetický stavební úřad.

    účinné od 1. 7. 2023(3) Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé za roky předcházející roku nabytí účinnosti tohoto zákona, které souvisejí s výkonem působnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Dopravní a energetický stavební úřad, se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nároky z nespotřebovaných výdajů Dopravního a energetického stavebního úřadu.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023387. V § 316 odstavec 2 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o pořízení územního plánu, regulačního plánu, nebo jejich změny nebo vymezení zastavěného území, nebo zahájeno zpracování územní studie a pořizovatelem je obecní úřad podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. na základě smluvního vztahu s osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle dosavadních právních předpisů, pohlíží se na tuto osobu do doby vydání této územně plánovací dokumentace nebo vymezení zastavěného území jako na zástupce pořizovatele. Jedná-li se o územní studii, považuje se za rozhodný moment vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023388. V nadpisu § 318 se slova „České republiky“ zrušují a slovo „Politika“ se nahrazuje slovem „politika“.
  2. účinné od 1. 7. 2023389. V § 318 odstavec 1 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(1) Politika územního rozvoje schválená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za politiku územního rozvoje podle tohoto zákona.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023390. V § 318 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(2) Části politiky územního rozvoje schválené podle zákona č. 183/2006 Sb., které nemohou být podle tohoto zákona její součástí, se nepoužijí a při nejbližší změně musí být z politiky územního rozvoje vypuštěny; toto vypuštění nepodléhá posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se vztahuje k původní politice územního rozvoje, se neupravuje.

    účinné od 1. 7. 2023(3) Bylo-li zahájeno pořizování zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nedošlo-li k předložení návrhu zprávy o uplatňování ke schválení vládě podle § 35 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., dokončí se pořizování i předložení vládě podle dosavadních právních předpisů. Zpráva o uplatňování schválená vládou podle § 35 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. se považuje za zprávu o plnění podle tohoto zákona a dále se postupuje podle tohoto zákona.“.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

  1. účinné od 1. 7. 2023391. V § 318 odst. 4 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj pořizování této aktualizace ukončí a předloží vládě informaci o ukončení pořizování aktualizace politiky územního rozvoje“ nahrazují slovy „a nedošlo-li k předložení návrhu ke schválení vládě podle § 34 zákona č. 183/2006 Sb., zajistí ministerstvo uvedení návrhu této aktualizace do souladu s tímto zákonem. V rozsahu provedených úprav se dále postupuje podle § 71b a 71c a § 71d odst. 1“.
  2. účinné od 1. 7. 2023392. V § 318 odst. 5 se slova „České republiky“ zrušují a slovo „Politiku“ se nahrazuje slovem „politiku“.
  3. účinné od 1. 7. 2023393. § 319 včetně nadpisu zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    㤠319

    Odkazúčinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023Územní rozvojový plán

    účinné od 1. 7. 2023(1) Ministerstvo pořídí první územní rozvojový plán, který bude obsahovat pouze nadregionální územní systém ekologické stability vymezený v zásadách územního rozvoje, u kterého marně uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního řádu správního, a záměry dopravní a technické infrastruktury vymezené v zásadách územního rozvoje a obsažené v politice územního rozvoje, které dosud nebyly dokončeny a u kterých marně uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního řádu správního.

    účinné od 1. 7. 2023(2) Vymezení záměrů podle odstavce 1 převezme ministerstvo ze zásad územního rozvoje tak, že textová část vymezení záměru bude obsahovat pouze výčet obcí dotčených tímto záměrem bez stanovení podmínek pro rozhodování v území, pořadí změn v území a kompenzační opatření podle § 100 odst. 4 tohoto zákona.

    účinné od 1. 7. 2023(3) Záměry přebírané do prvního územního rozvojového plánu podle odstavce 1 nepodléhají projednání a posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40 tohoto zákona. Soulad s politikou územního rozvoje se neposuzuje.

    účinné od 1. 7. 2023(4) Dotčenými orgány při pořizování územního rozvojového plánu podle tohoto přechodného ustanovení jsou pouze Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství, které mohou záměry podle odstavce 1 vyloučit.

    účinné od 1. 7. 2023(5) Pro první územní rozvojový plán se § 73 odst. 2 a 3 tohoto zákona nepoužije do doby vydání změny, která jej uvede do souladu s požadavky podle tohoto zákona.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023394. V § 322 odst. 3 se slovo „pořizovanou“ a slovo „nejpozději“ zrušují.
  2. účinné od 1. 7. 2023395. V § 322 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(4) Rozhodne-li zastupitelstvo obce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona o pořízení změny územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu, byly-li schváleny přede dnem 1. ledna 2007, a současně již bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o pořízení nového územního plánu nebo regulačního plánu, dokončí se pořizování této změny podle dosavadních právních předpisů. Požadavky na jednotný standard podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb. se neuplatní.

    účinné od 1. 7. 2023(5) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán, byly-li schváleny přede dnem 1. ledna 2007, nelze upravit podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu těchto úprav projednat a vydat, nebylo-li zahájeno společné jednání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona při pořizování úpravy podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. zahájeno společné jednání, dokončí se pořizování podle dosavadních právních předpisů. Takto upravenou dokumentaci lze vydat do 31. prosince 2025, jinak se pořizování zastaví.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023396. V § 323 odstavec 6 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(6) Pořizovatel zajistí úpravu návrhu územně plánovací dokumentace, u kterého nebylo zahájeno projednání ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, v souladu s tímto zákonem.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023397. V § 323 odstavce 8 a 9 znějí:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(8) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno společné jednání o návrhu územního plánu nebo jeho změny nebo regulačního plánu nebo jeho změny, dokončí se činnosti zakončené úpravou návrhu po společném jednání podle dosavadních právních předpisů. Při úpravě se zajistí soulad obsahu uvedené územně plánovací dokumentace s tímto zákonem. Veřejné projednání se bez nového projednávání vyhodnocení vlivů uskuteční v rozsahu vyžadovaném tímto zákonem. Dotčené orgány uplatní stanoviska k částem, které byly od společného jednání změněny.

    účinné od 1. 7. 2023(9) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno veřejné projednání nebo opakované veřejné projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny nebo regulačního plánu nebo jeho změny, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023398. V § 324 větě druhé se slova „na udržitelný rozvoj území“ zrušují.
  2. účinné od 1. 7. 2023399. V § 325 odst. 1 a v § 325 odst. 4 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.
  3. účinné od 1. 7. 2023400. V § 325 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Věta první se nepoužije v případě obcí, ve kterých před nabytím účinnosti tohoto zákona rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení územního plánu.“.
  4. účinné od 1. 7. 2023401. V § 325 se odstavec 6 zrušuje.
  5. účinné od 1. 7. 2023402. V § 326 odst. 4 se slova „úřad územního plánování“ nahrazují slovy „rada obce, a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce, nebo rada kraje“.
  6. účinné od 1. 7. 2023403. V § 329 se doplňuje odstavec 5, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(5) Stavební úřad v řízení podle tohoto zákona přezkoumává dokumentaci podle odstavců 1 až 4 podle dosavadních právních předpisů.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023404. V § 330 odstavec 1 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(1) Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023405. V § 330 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Územní řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona týkající se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související dokončí stavební úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Stavební řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona týkající se stavby související s vyhrazenou stavbou uvedenou v příloze č. 3 k tomuto zákonu dokončí stavební úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Společné územní a stavební řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona týkající se stavby související s vyhrazenou stavbou uvedenou v příloze č. 3 k tomuto zákonu dokončí stavební úřad, který se stal podle tohoto zákona příslušným k vedení řízení o povolení vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, je-li vyhrazená stavba stavbou hlavní, v ostatních případech dokončí řízení stavební úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
  2. účinné od 1. 7. 2023406. V § 330 odstavec 4 zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(4) Změnu záměru před dokončením povolí a kolaudační řízení provede u záměrů povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stavební úřad, na který přešla působnost k povolení záměru podle tohoto zákona. Jde-li o stavbu související s vyhrazenou stavbou uvedenou v příloze č. 3 k tomuto zákonu, změnu záměru před dokončením povolí a kolaudační řízení provede stavební úřad, který tuto stavbu povolil.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023407. V § 330 odst. 6 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „smlouva“ se vkládají slova „a vydaný regulační plán“.
  2. účinné od 1. 7. 2023408. V § 330 se odstavce 10 a 12 zrušují.

    účinné od 1. 7. 2023Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

  1. účinné od 1. 7. 2023409. V § 330 se doplňuje odstavec 11, který zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023„(11) Osoba, která vykonávala činnost autorizovaného inspektora ke dni 31. prosince 2023, je oprávněna vykonávat činnost podle tohoto zákona do doby, která končí uplynutím 10 let ode dne jmenování ministrem pro místní rozvoj, nebo do doby prodloužené.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023410. V části dvanácté hlavě II díl 5 včetně nadpisu zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    „Díl 5 účinné od 1. 7. 2023Přechodné ustanovení k obecným stavebním úřadůmúčinné od 1. 7. 2023

    § 332

    Odkazúčinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023(1) Obecní úřady, které nebudou vykonávat působnost obecního stavebního úřadu podle tohoto zákona, jsou povinny předat nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti stavebního úřadu veškeré doklady týkající se neukončených správních řízení a jiných postupů vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebním úřadům, na která přešla působnost podle tohoto zákona, a o předání sepsat protokol.

    účinné od 1. 7. 2023(2) Při provedení spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti stavebního úřadu se postupuje obdobně podle § 68a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

  1. účinné od 1. 7. 2023411. V části dvanácté hlavě II se doplňuje díl 6, který včetně nadpisu zní:
    účinné od 1. 7. 2023

    „Díl 6 účinné od 1. 7. 2023Přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisůmúčinné od 1. 7. 2023

    § 332a

    Odkazúčinné od 1. 7. 2023

    účinné od 1. 7. 2023Do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem. Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.“.